投訴狀
原告：祝根龍 男
住址：上海市徐匯區(qū)天鑰橋南路1188弄6號(hào)701室
電話：13370204236
被告：上海筑雙裝飾工程有限公司
辦公地址： 上海市靜安區(qū)保德路624號(hào)
聯(lián)系人：張錦奕 電話：15802138519
訴訟請(qǐng)求：
1.要求被告退還原告還未施工的工程款項(xiàng)39862.10元
2.要求被告退還原告還未施工的工程管理費(fèi)2591.04元
3.要求被告支付工程停工損失費(fèi)5100元（17天）
4.要求對(duì)被告不合理的增項(xiàng)部分不予支持
事實(shí)與理由：
原告于2024年4月20日與被告上海筑雙裝飾工程公司（辦公地點(diǎn)保德路624號(hào)）簽訂裝修合同。工程期限45天，工程總價(jià)為55000元。約定：合同簽訂當(dāng)天支付15%（8250元），進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工支付15%（8250元），水電隱蔽工程通過(guò)驗(yàn)收支付35%（19250元），油漆工進(jìn)場(chǎng)支付20%(11000元)，驗(yàn)收通過(guò)支付10%（5500元），交房2個(gè)月后支付5%（2750元）。2024年4月22日正式開(kāi)工，然后進(jìn)入拆舊、水電、瓦工。
原告在與被告的前期溝通和價(jià)格對(duì)比過(guò)程中，原告詳細(xì)闡述了對(duì)裝修的具體要求，該房屋套內(nèi)實(shí)用面積72平方米，打算以后該房屋用于出租使用，裝修要求也不高，被告設(shè)計(jì)師（張錦奕，電話15802138519）也對(duì)現(xiàn)場(chǎng)做了認(rèn)真、詳細(xì)、精確的測(cè)量，并制作出標(biāo)有尺寸的精準(zhǔn)平面布置圖，同時(shí)被告也承諾根據(jù)原告的裝修要求，該裝修總價(jià)為55000元（有微信聊天記錄），并簽署合同。事后發(fā)現(xiàn)被告在預(yù)算清單中故意漏報(bào)或則少報(bào)很多工程量，比如電線只報(bào)300米（1.5平方100米，2.5平方200米），在本人沒(méi)有變更增加工程量的情況下，被告在進(jìn)貨前也沒(méi)告知具體用量，在業(yè)主不知情的情況下，電線進(jìn)貨1050米（1.5平方300米，2.5平方450米，4平方300米），整整比預(yù)算提高了3.5倍，還有接線盒（78只）、水管（72米）等用量都比預(yù)算超出了很多，這些材料是否用掉多少，原告也難以去評(píng)估…水電工程初步結(jié)束后，2024年5月18日被告要求本人在進(jìn)貨材料明細(xì)單上簽字（說(shuō)：這個(gè)是不可以不簽的，這個(gè)是一定要簽的，要是不簽就要停工…），原告擔(dān)心工程停工，也為了顧及裝修進(jìn)度和質(zhì)量，也只能無(wú)奈的先簽了字。，2024年5月30日瓦工結(jié)束，被告項(xiàng)目經(jīng)理陳某（具體姓名不知）通知油漆工要進(jìn)場(chǎng)了，要求原告支付工程總價(jià)的20%（11000元），否則，油漆工無(wú)法進(jìn)場(chǎng)施工，原告同意并當(dāng)即就支付了11000元。至此，原告已經(jīng)支付給被告工程總款的85%（46750元）。事后原告多次詢問(wèn)油漆工進(jìn)場(chǎng)施工的事情，被告項(xiàng)目經(jīng)理陳某總是給予敷衍。2024年6月3日，被告項(xiàng)目經(jīng)理在施工現(xiàn)場(chǎng)要求原告支付“水電及拆舊工程項(xiàng)目變更增加結(jié)算單”費(fèi)用28416元，當(dāng)時(shí)原告很驚訝，也難以接受，這就大大的超出了原告的預(yù)算，很多增加項(xiàng)目都預(yù)先沒(méi)有提過(guò)，特別是在預(yù)先溝通時(shí)說(shuō)好開(kāi)槽費(fèi)用都是包含在合同總價(jià)內(nèi)的（有微信聊天記錄），拆除費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)等都重復(fù)收費(fèi)，還有很多預(yù)先沒(méi)有告知的費(fèi)用….，被告要求原告必須支付水電項(xiàng)目增加部分的款項(xiàng)至少25000元，油漆工才能進(jìn)場(chǎng)，否則就只能停工，當(dāng)時(shí)我就非常氣憤，覺(jué)得施工方明知我怕耽誤工期在故意耍手段要挾，同時(shí)我也報(bào)了警，針對(duì)施工方的停工威脅，也明知增加項(xiàng)目很不合理，增加的費(fèi)用高的離譜，也沒(méi)預(yù)先報(bào)價(jià)，為了早日讓油漆工進(jìn)場(chǎng)，我也只能忍氣吞聲，由于原告資金緊張，原告勉強(qiáng)支付了20000元，此時(shí)，原告已經(jīng)支付給被告工程款66750元，同時(shí)被告要求原告自行采購(gòu)和安裝廚衛(wèi)吊頂、廚房柜子、房門(mén)、廚房門(mén)、衛(wèi)生間門(mén)、地板、開(kāi)關(guān)插座、地板等。事后經(jīng)多次催促油漆工進(jìn)場(chǎng)，被告項(xiàng)目經(jīng)理還是敷衍…..。2024年6月5日被告要求原告在“工程項(xiàng)目變更單（泥工工程報(bào)價(jià)單）”確認(rèn)砌墻平方數(shù)，當(dāng)時(shí)原告也簽字確認(rèn)了，事后被告在裝修群里發(fā)送“泥工工程結(jié)算單”總金額為32175元優(yōu)惠價(jià)27000元，支付完后油漆工才能進(jìn)場(chǎng)施工，原告很郁悶，原告沒(méi)有增加任何項(xiàng)目，可費(fèi)用已經(jīng)超過(guò)原來(lái)預(yù)算一倍還多了，對(duì)于這種沒(méi)完沒(méi)了的訛錢(qián)行為本人當(dāng)即予與拒絕，同時(shí)對(duì)于此款項(xiàng)金額和增項(xiàng)也不予認(rèn)可，事后得知，原告提供簽字確認(rèn)單是很不規(guī)范的，只有原告簽字，沒(méi)有被告簽字，只有一份在被告處，很容易篡改內(nèi)容….此時(shí)本人徹底醒悟，本人已經(jīng)掉入了施工方精心設(shè)計(jì)的圈套中了，就算再付了這筆不合理的工程款，肯定還會(huì)再有下一筆，后經(jīng)過(guò)多次溝通和催告油漆工進(jìn)場(chǎng)無(wú)效。此時(shí)被告以原告沒(méi)支付“泥工工程結(jié)算款”為名，拒絕油漆工進(jìn)場(chǎng)施工，2024年6月11日，此時(shí)油漆工已誤工13天，當(dāng)天原告通知被告：施工方停工這么多天，已經(jīng)嚴(yán)重影響工程進(jìn)程，我方多次催告，施工方仍然拒絕開(kāi)工，造成合同無(wú)法履行，望施工方今天給予明確進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，否則原告只能另外安排了，由此造成的損失和后果有施工方負(fù)責(zé)，我方特此告知！被告還是以沒(méi)支付增加款為名，沒(méi)答應(yīng)油漆工進(jìn)場(chǎng)施工….
被告用這種像釣魚(yú)的手段騙取原告的錢(qián)財(cái)，真是良知何在？人性何在？道義何在？這種惡劣行為嚴(yán)重?cái)_亂的社會(huì)風(fēng)氣。被告作為一家專業(yè)的裝修公司，用虛報(bào)工程量來(lái)降低報(bào)價(jià)來(lái)吸引客戶，這種行為嚴(yán)重?cái)_亂的市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，也給裝修行業(yè)造成了一個(gè)很不好的風(fēng)氣，為維護(hù)原告合法權(quán)益，特向貴院提起訴訟，望判如所請(qǐng)！
日 期：2026/6/7
歡迎來(lái)到上海裝潢網(wǎng)
